Presupuesto Obras

SOPORTE TÉCNICO DE LA SOLICITUD DE PRORROGA

Teniendo en cuenta que por medio del contrato CP-C-012-2012 y su OTRO SÍ No.2, se han adicionado las cantidades de obra necesarias para lograr la adecuada estabilización del terreno y la intervención tenga el resultado esperado, INGENIERÍA VIVA S.A.S se ha visto obligada a contar con más recursos humanos y físicos para ejecutar las obras adicionales contratadas, las cuales han demandado más tiempo, del pactado en el contrato inicialmente.

Adicional a estas consideraciones técnicas, existen otras de carácter administrativo, que han impedido el normal avance de las obras contratadas, tales consideraciones se han derivado principalmente de la demora en el pago de las facturas causadas durante los dos primeros meses de ejecución, facturas que fueron canceladas hasta el mes de Agosto, mes en el cual se tenía programado inicialmente, estar terminando la intervención.

A continuación se presenta el cronograma de intervención inicial, sobre el cual se hicieron las respectivas modificaciones:

TABLA 1. CRONOGRAMA INICIAL DE INTERVENCIÓN

Fuente. INGENIERÍA VIVA S.A.S

Como se puede apreciar, en el cronograma inicial, las labores se extendían hasta la segunda semana de Agosto, una semana antes de la fecha de finalización del contrato, la cual es el 27 de Agosto de 2012. Contemplando las actividades adicionales, aprobadas por medio del OTRO SÍ No.2, se ha planteado el siguiente cronograma:

TABLA 2. CRONOGRAMA ACTUAL DE INTERVENCIÓN

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. 1. ACTIVIDADES PREVIAS.

1.1 VISITAS PRELIMINARES P

E

1.2 CONTRATACION P

E

1.3 PERMISOS DE INTERVENCION P

E

1.4 ACTAS DE VECINDAD P

E

1.5 ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN OPERATIVO P

E

1.6 SOCIALIZACION INICIAL DEL PROYECTO P

E

2. RESTAURACION HIDRÁULICA

2.1 DISEÑO P

E

2.2 TRAZADO DE RED HIDRAULICA P

E

2.3 EXCAVACION CANALES P

E

2.4 ADECUACION CANALES P

E

2.5 INSTALACION ESTRUCTURAS DE DISIPACION P

E

2.6 REVEGETACION CANALES P

...