PREGUNTAS COMUNES A AMBOS CONTRATOS

PREGUNTAS COMUNES A AMBOS CONTRATOS        

CONSULTAS CLC-26        

CONSULTAS CLC-27        

PREGUNTAS COMUNES A AMBOS CONTRATOS

Tomando en cuenta el nivel de detalle requerido para el estudio de esta propuesta se solicita al menos 60 días corridos a contar de la fecha estimada de entrega original (20 de Junio).

Se solicita visita a terreno y reunión de aclaraciones a primera ronda de consultas.

Se solicita levantar una tercera ronda de consultas para abarcar el volumen de información a la fecha estudiado y el detalle solicitado para cubrir los alcances de la propuesta.

Instalación y Montaje de Fibra Óptica, de quien es el suministro de los materiales de Fibra Óptica, por ejemplo el Cable.

Favor aclarar ventanas de tiempo consideradas para realizar las excavaciones verticales

Favor indicar si las facilidades de transporte en helicóptero, tanto para el traslado del personal en obra, así como del traslado de materiales e insumos para la perforación, inyecciones, fortificación , obras civiles, etc., son aporte de Endesa, sin costo para el Contratista.

Favor aclarar la fortificación de proyecto para los desarrollos verticales de la obra y en qué ítem se debe cotizar.

Favor detallar las secciones de excavación y fortificación asociadas a las rocas tipo 5B, contratos CLC-26 y 27.

Según consulta 18 de la ronda #1, favor aclarar cómo será alimentado de agua el contrato CLC26 o CLC27 ya que la partida Raisbore es común para ambos contratos y no está claro cómo se surtirá el agua y todos los elementos y materiales necesarios para la excavación vertical, incluyendo movilización y transporte de personal.

Según el ítem T39 en la BMP favor aclarar alcance: ¿Para qué es esa agua que se deberá transportar?, ¿mediante qué medio de trasporte (cañería, camión, helicóptero?), ¿a qué distancia?, ¿desde dónde?

¿A qué se refiere que el punto de captación de agua deba ser certificado?, Las pruebas y los ensayos de agua que Endesa hiciera a los pozos no son válidos?, o hay que re muestrear?

De acuerdo a la sección 5.20 de manejos de aguas de cauces y de las aguas de infiltración de las ETE, se indica que el contratista deberá diseñar, y someter a la aprobación del inspector jefe las piscinas de decantación; Se consulta si acaso estas piscinas son diferentes a las ya autorizadas y actualmente en uso para el proyecto. En caso de poder hacer uso de estas piscinas (si acaso existen). Se solicita confirmar permisos, existencia, ubicación y dimensiones de las piscinas de decantación referidas en:

• Zona Bocatoma
• Zona Lo Aguirre
• Zona Maitenes
• Zona Descarga Caverna
• Zona Patio de Mufas (Túnel de Cables)

Según respuesta 50 de la ronda #1, favor indicar distancia desde las piscinas de decantación al punto de descarga del mismo.

¿Existe dentro de la infraestructura de la TBM una planta dosificadora de lechada y/o mortero para la inyección de mortero que rellene el espacio entre la dovela y la superficie de roca?

De acuerdo a los planos de especificación de excavaciones se menciona para las verticales la fortificación con shotcrete solo se contempla en la chimenea de equilibrio / pique de aireación.

De acuerdo a respuesta 141 de la ronda #1, se indica en el programa de hitos que el nombre del hito 9 es: "Término del escareado y revestimiento con shotcrete del pique en presión". Favor confirmar que esta metodología de revestimiento de shotcrete se deberá ejecutar en este pique, dado que los planos de referencia no mencionan esta fortificación y refieren solo hormigón moldeado a 0,8m de espesor teórico.

Referido a las especificaciones de este mismo pique en presión, favor indicar cuantía de acero a considerar en el armado de este revestimiento de hormigón.

Referido a esto mismo, el detalle de cantidades de acero favor desglosar cantidades por elemento que se deba construir.

En la respuesta 177 de la primera ronda se indica que las estocadas de los desarrollos de túneles serán rellenadas con hormigón. Favor indicar calidad de hormigón a emplear: H10, H25?

En la respuesta 141 se indica que el hito #9 corresponde al término del escariado y revestimiento con shotcrete indicando que el plazo es 239 días, por su parte el hito que indica el término de la excavación y sostenimiento del túnel en presión es 214 días, dejando la diferencia solamente 25 días, por lo cual, el rendimiento de escariado + fortificación de shotcrete debiera ser no menor a 18m/día, lo cual creemos que es poco factible de realizar. ¿Es eso correcto?

Blindaje de Túnel en presión: Las ETE indican lo siguiente: Los ensayos destructivos son obligatorios, pero lo que indica la ETE es que se toman muestras de tubos fabricados y unidos en el calce donde hay cambio de espesor.

Normalmente hemos visto que estos ensayos se realizan sobre probetas. Al sacar una o más muestras de dos tubos ya unidos, el tramo muestreado queda como pérdida.

¿Estamos interpretando correctamente la especificación y va a existir una pérdida entre los metros lineales instalados y los fabricados?

Favor aclarar la fortificación de proyecto para los desarrollos verticales de la obra y en qué ítem se debe cotizar.

Para las partidas del Grupo T. MISCELÁNEOS, 04 PERFORACIONES PARA DRENAJE Y OTROS FINES,  aclarar si lar perforaciones son con testiguera o rotopercutivas.

Aclarar cuántas Plantas de Tratamiento de aguas deberemos considerar en todo el Proyecto

Cuántas de ellas deberán de aguas servidas y cuantas de ellas deberán ser con separación de hidrocarburos.

Se entiende que el contratista debe operar los pozos de entrega de agua, favor confirmar e indicar la profundidad de éstos y condiciones del sitio. (Están en áreas cerradas, tienen energía, los pozos se encuentran entubados, etc.)

Favor aclarar la respuesta a la consulta N° 25 de la Primera Ronda de Consultas en particular el párrafo final “La longitud de la descenso/ascenso de la jaula será de 1m.”

Favor indicar estándar de instalación de red de agua industrial que alimentará las obras de desarrollos verticales.

¿La instalación señalada precedentemente será aportada por el cliente, sin costo para el contratista?

Entendemos que la operación de la línea de agua estará en el alcance del contratista, favor detallar los aportes que deberemos considerar. (Bombas, energía, estanque, etc.)

Una vez entregada la orden de proceder, ¿cuál es el tiempo estimado por Endesa para la tramitación de las autorizaciones sectoriales y municipales que gastará el contratista antes de dar inicio efectivo a las obras materia de este contrato?

Debido a los volúmenes de agua de infiltración que se espera encontrar en el desarrollo del proyecto, solicitamos indicar el manejo que se tiene considerado.

Favor detallar lugar donde se ejecutarán las obras de roce y despeje y escarpe (Ítem C) de ambos contratos

De acuerdo a la pregunta #97 de la primera ronda del contrato 27 se podrá ir a comer solo al casino de Campanario. Se consulta por la posibilidad de presentar antecedentes para implementar comedores a la salida de cada portal de trabajos de manera de mejorar los tiempos efectivos disponibles.

Se consulta por la ubicación espacial en coordenadas UTM DATUM WGS84, de los siguientes sectores:

• Puntos Captación de Agua (Pozos tanto de agua industrial para procesos como potable)
• Botadero de hormigones
• Yacimientos para enrocados de 100 y 500Kg.

Permisos: Entendemos que el contratista actual ya ha gestionado la mayoría de los permisos . Las respuestas a las consultas 54, 56, 56 y otras, no son concluyentes y no responden lo consultado, se requiere que indiquen explícitamente:

1. Permisos vigentes (gestionados por el contratista actual) que puedan ser transferidos al  futuro contratista.
2. Permisos faltantes, no gestionados aún por el contratista actual y que deba gestionar el futuro contratista.

Manejo con la comunidad: Entendemos que lo hará directamente Endesa. Favor confirmar y/o comentar.

Se solicita señalar claramente que tratamiento tendrán desde el punto de vista de plazos y mayores costos, las siguientes situaciones:

- Camino cortado por razones climáticas: nieve, derrumbes, aluviones, etc.

- Camino cortado por movilizaciones de la comunidad y/u organizaciones civiles que se opongan al proyecto.

- Paralizaciones por instrucciones de la autoridad, tribunal u organismo gubernamental.

En respuesta a consulta N°7, que se relaciona con mayor plazo asociado a trabajos adicionales, se responde que “….  si los trabajos tuvieren una duración menor a 7 días el Contratista no tendrá derecho a ampliación de plazo”. Entendemos que en la eventualidad que existan más de un trabajo adicional asociado a la misma actividad y que individualmente no superen los 7 días, pero si en su conjunto; si se tendrá derecho a una ampliación de plazo.  Favor confirmar y/o comentar.

...