Contratos

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE “EL MUNICIPIO DE __” REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS ______PRESIDENTE, SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, TODOS DEL MUNICIPIO DE _____ RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE LES DENOMINARÁ COMO “EL AYUNTAMIENTO”. POR LA OTRA URBANIZADORA SANTA BÁRBARA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE EN ESTE ACTO POR EL SR. ALFONSTO TORRES CURIEL, Y A QUIEN EN EL CURSO DE ÉSTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, Y A AMBOS LAS PARTES, DE ACUERDO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

D E C L A R A C I O N E S:

DECLARA “EL MUNICIPIO”

A.- Es el ente de gobierno del Municipio ______ que cuenta con las facultades y limitaciones establecidas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Título Séptimo de la Constitución Política del Estado de Jalisco y en los Artículos 36, 37 y 38 del a Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco

B.- Que en los términos del los Artículos 2 y 38 Fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el Municipio libre es el nivel de gobierno Fundamental, así como la base de la organización política y administrativa y de la división territorial del Estados de Jalisco; tiene personalidad jurídica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estaos Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la citada Ley y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con Instituciones públicas y privadas tendientes a la realización de obras de interés común, siempre que no corresponda su realización al estado.

C.- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestación de todos los servicios públicos municipales dentro de los cuales se encuentra la introducción y mantenimiento de servicios básicos como lo es la rehabilitación de vialidades en general y medios de comunicación en lo particular.

D.- Para el ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de los establecido en los Artículos 36, 37 y 38 del a Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, puede realizar toda clase de actos jurídicos y celebrar los contratos que requieran las funciones a su cargo.

E.- Que en virtud de la necesidad de realizar la Obra __________________ se celebra este contrato para cuya ejecución se utilizarán recursos de procedencia municipales.

F.- Que la adjudicación del presente contrato se realizó mediante licitación ___________

as públicas directamente, o por conducto de terceros, de conformidad con las fracciones IV y VI del artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, y de acuerdo a lo que disponen los artículos 1 fracción VI, 12, 13 y 27 fracción II y III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículo 5 fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Obra Pública.

2.- Que de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, está investido de personalidad jurídica y capacidad para manejar su patrimonio conforme a la Ley y señala como domicilio para recibir cualquier notificación o comunicado, el ubicado en C.______________.

3.- Que el presente contrato fue asignado por Adjudicación Directa con fundamento legal en el artículo 27, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Artículo 27: (Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes).

DECLARA “EL CONTRATISTA”.

a) Que la especialidad en que se desenvuelve el Contratista, es el de la construcción de Obras de éste tipo y para los propósitos particulares del presente contrato, cuenta con la organización, equipo y recursos técnicos y humanos y capital contable suficiente para garantizar la ejecución de de la obra y que tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de éste contrato así como tener conocimiento de las Leyes Federales de la materia aplicables y en lo general, con todo lo requerido para operar como empresa establecida en el ramo. Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecución de éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimientos aplicando los procedimientos más eficientes para la realización y cumplimiento de sus obligaciones porque ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra que se le encomienda a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

b) Que “EL CONTRATISTA”, señala como domicilio legal Medina Ascencio No. 655, en la Ciudad de Arandas, Jal. y exhibe como anexo al presente contrato copia de su Registro Federal de Causantes. En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su domicilio o exista alguna variación, queda obligado a notificarla al “EL MUNICIPIO”, apercibido que en caso contrario, cualquier notificación se tendrá por legalmente hecha en el domicilio que tiene registrado con anterioridad y ambas partes, en caso de conflicto legal, se someten a la jurisdicción de los Tribunales competentes de Arandas, Jalisco, renunciando a cualquier otro.

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, encomienda “EL CONTRATISTA” y éste se obliga a ejecutar los trabajos y a la realización de la siguiente obra: ___________. De conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y calendario de obras, así como precios unitarios aprobados, los que firmados por las partes, se anexan al presente contrato y cuyo contenido forma parte integral del mismo, en el anexo correspondiente y para su formal cumplimiento tener en cuenta lo establecido por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. El monto establecido para la suscripción del presente contrato, es la cantidad de $ ____________Moneda Nacional de los Estados Unidos Mexicanos). Este monto, incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los conceptos, costo directo, indirectos, utilidad, y el impuesto al valor agregado correspondiente.

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de éste contrato el día ___-------- contemplando un periodo de ____ días calendario. Derivada de los fondos del Programa ________, así como entregarla en un plazo no mayor de ___ hábiles a la fecha de terminación de los trabajos a “EL MUNICIPIO”, conforme al artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CUARTA.- La obra motivo del presente Contrato, deberá realizarse con maquinaría a cargo de “EL CONTRATISTA” y su personal por él contratado laborarán bajo la responsabilidad de éste, quien asumirá los riesgos del trabajo y los daños que pudiere causar a terceros en la ejecución de la obra, pero para evitar los mismos, deberá posicionar el respectivo señalamiento preventivo para evitar accidentes, eximiendo a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad de tipo civil o penal que pudiera originar la realización de la obra, cuyas consecuencias asumirá “EL CONTRATISTA” en caso de que tal cosa ocurriera, pues deberá tomar todas las debidas y necesarias precauciones en la realización de la misma.

QUINTA.- PRÓRROGAS.- Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo de 5 cinco días hábiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecución de la obra, para lo que la dirección general de obras públicas, tendrá un plazo de 15 quince días naturales para emitir un dictamen de resolución para aprobar o rechazar la solicitud, siempre y cuando no haya sido presentada extemporánea, una vez autorizada la prórroga, deberá el contratista presentar para su autorización la modificación al calendario de obra. El convenio, en su caso, deberá formalizarse dentro de los treinta días naturales siguientes a uno y otro suceso.

SEXTA.- “EL CONTRATISTA”, manifiesta su aprobación de que le sea descontado el 5 cinco al millar del monto total de la obra que se le encomienda, para dar cumplimiento a los estipulado por los artículo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco.

SÉPTIMA.- ANTICIPOS:- “EL CONTRATISTA” acordó con “EL MUNICIPIO” que no habrá anticipo en el presente Contrato.

OCTAVA.- CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO, solicitados previo visto bueno del supervisor, deberán ser presentados dentro del periodo de ejecución autorizado a la Dirección de Obras Públicas Municipales de ________, quien autorizará o negará, según la factibilidad del caso planteado.

Por cuanto se refiere a TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se considerarán de la siguiente forma:

A.- Si existen conceptos

...